ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

12 мая 2011 г. (дело N 107-21/2011/323а)

 

Апелляционная инстанция хозяйственного суда города Минска, рассмотрев апелляционную жалобу производственно-торгового частного унитарного предприятия "Д" белорусского физкультурно-спортивного общества "И" на решение хозяйственного суда города Минска от 12 апреля 2011 г. по иску иностранного общества с ограниченной ответственностью "Б" к производственно-торговому частному унитарному предприятию "Д" белорусского физкультурно-спортивного общества "И" (БФСО "И") о признании отказа от исполнения договора недействительным, взыскании 275515533 руб. пени и понуждении ответчика к исполнению договора,

 

установила:

 

Судом первой инстанции удовлетворено требование истца (инвестора) о признании недействительным одностороннего отказа ответчика (застройщика) от исполнения договора инвестирования строительства от 15.10.2009 N 7. В удовлетворении требования о понуждении ответчика к исполнению договора с возложением обязанности представления сведений о планируемых сроках выполнения работ, ввода объекта и передачи его в собственность истцу суд отказал. Требование о взыскании пени за просрочку выполнения работ суд удовлетворил частично в сумме 50000000 руб., применив ст. 314 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) и признав заявленную истцом сумму неустойки явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства.