ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

5 июля 2011 г. (дело N 968-25/2010/376а)

 

Апелляционная инстанция хозяйственного суда города Минска, рассмотрев апелляционную жалобу совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью "С" на решение хозяйственного суда города Минска от 05.05.2011 по иску республиканского унитарного предприятия "Б" к совместному предприятию обществу с ограниченной ответственностью "С" о взыскании 50173423 руб. (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - ООО "П"),

 

установила:

 

Решением суда удовлетворен иск о взыскании с ответчика 50173423 руб. убытков в связи с неисполнением условий договора строительного подряда.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней ответчик просит решение суда отменить и в удовлетворении иска отказать, поскольку истцом не доказано причинение убытков. Судом не установлены причинно-следственная связь, вина ответчика, вид убытков (реальный ущерб или упущенная выгода). Судом также не учтено, что договор подряда считается действующим до полного исполнения обязательств. Сторонами не подписано соглашение о расторжении договора. Истец не исполнил обязанность перечислить 98545027 руб., поэтому ответчик обоснованно приостановил выполнение работ и поставку оборудования.