РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

3 ноября 2003 г. (дело N 280-9/03)

 

Хозяйственный суд Гродненской области, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску Производственного республиканского ремонтно-монтажного дочернего унитарного предприятия "А" к ПТУП "Б" г.Минск о взыскании с ответчика 4978000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ,

 

установил:

 

Иск заявлен о взыскании с ответчика 4978000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения строительных работ, сдачи объекта в эксплуатацию.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил.

Судом вынесено определение о продолжении судебного разбирательства в отсутствие не явившейся стороны.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что согласно договора на выполнение ремонтно-строительных работ б/н от 18.12.2002 г. Производственно-торговое унитарное предприятие "Б" (ответчик) приняло на себя обязательство поставки материалов и выполнения ремонтно-строительных работ по реконструкции кровли здания АБК ПРРМДУП "А" по улице Г. г.Гродно в срок - 70 календарных дней с момента начала производства работ (п. 1.1.2 договора).