РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА ГОРОДА МИНСКА

6 декабря 2004 г. (дело N 566-17/03/215-14/04)

 

Хозяйственный суд г.Минска, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПК "А" к ПЧУП "Б" о расторжении договора, взыскании 15194895 рублей убытков, пени и процентов,

 

установил:

 

Между сторонами 3.06.2002 г. был заключен договор N 17, в соответствии с которым истец (Исполнитель) обязался в соответствии с техническим заданием ответчика (Заказчик) разработать техническую документацию и внедрить опытно-промышленный образец установки по переработке шин (утилизации) по результатам исследования Института тепло- и массообмена НАНБ. Начало работ - 03.06.2002 г., окончание - 30.11.2002 г. Содержание и сроки выполнения основных этапов определялись календарным планом (п. 1.4 договора), предусматривающем семь этапов работ с указанием предмета, цены, сроков. Продление сроков этапов оформляется дополнительными соглашениями.