РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

28 января 2005 г. (дело N 3-5/05)

 

Хозяйственный суд Минской области, рассмотрев материалы дела по иску Общества с ограниченной ответственностью "А" к Обществу с ограниченной ответственностью "Б" о взыскании 14501026 р. в открытом судебном заседании, -

 

установил:

 

Истец просит взыскать с ответчика: сумму процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки перечисления сумм авансов за строительно-монтажные работы по демонтажу витражей и монтажу конструкций фасадов и окон к ним на основе алюминиевых профилей и стекла, подлежавших выполнению и выполненных в здании УП "В", расположенном по ул. К., 1 в г.Минске, 7000000 р., 10000000 р., 15000000 р., 20000000 р., 25000000 р. в счет Договора подряда от 9.04.02 N 1425 М между ответчиком, истцом и Обществом с ограниченной ответственностью "Д", за период с 31.05.02 по 23.12.02 - 6048594 р.; сумму 0,15% неустойки за просрочку перечисления сумм авансов за строительно-монтажные работы по демонтажу витражей и монтажу конструкций фасадов и окон к ним на основе алюминиевых профилей и стекла, подлежавших выполнению и выполненных в здании УП "В", расположенном по ул. К., 1 в г.Минске, 7000000 р., 10000000 р., 15000000 р., 20000000 р., 25000000 р. в счет Договора подряда от 9.04.02 N 1425 М между ответчиком, истцом и Обществом с ограниченной ответственностью "Д", за период с 31.05.02 по 23.12. 02 - 8452432 р.