РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2006 г. (дело N 146-10/2006)

 

Хозяйственный суд Брестской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "А" г.Брест к частному унитарному производственно-торговому предприятию "Б" г.Брест о взыскании 4016267 руб. убытков,

 

установил:

 

Истцом подан иск о взыскании 4016267 руб. убытков.

Ответчик в отзыве иск не признал.

В судебном заседании обозрены подлинники приложенных к иску документов.

Истец в исковом заявлении указал следующее. 08.11.2005 между ООО "А" и ЧУП "Б" был заключен договор N 46/05-П на разработку строительного проекта 49-ти индивидуальных жилых домов в квартале индивидуальной застройки "К", согласно которому ответчик обязался до начала выполнения работ перечислить аванс в размере 40% от общей стоимости этапа работ и передать письменную заявку на этап работ по трем объектам. Истец исполнил свои обязательства и запроектировал по устной заявке ответчика и по согласованию с застройщиками генплан и архитектурно-строительную часть проекта домовладений NN 28, 37, 38. Ответчик свои обязательства не выполнил: частично оплатил платежным поручением от 24.11.2006 N 414 сумму аванса в размере 6000000 руб. вместо 6644330 руб., а также не оформил заявку на второй этап по проектированию согласно графика. После освоения суммы аванса истец 31.01.2006 предъявил к оплате сумму в размере 644330 (6644330-6000000) руб. за фактически выполненный объем работ по состоянию на 30.01.2006., доавансировать 1-ый этап работ. Однако ответчик не согласился с расчетами по акту. В связи с этим работы были приостановлены 09.02.2006. (письмо истца от 03.03.2006 N 93). Прямыми доказательствами того, что ответчик не менял своего намерения и признавал силу действия договора являются: частичная оплата аванса, ответчик в соответствии со ст. 669 ГК РБ и п. 2.4. договора имел право до дачи ему работы отказаться от договора либо приостановить проектирование, однако этого не сделал, не обратился в установленном порядке об изменении договорной цены.