РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13 апреля 2011 г. (дело N 22-5/2011)
Хозяйственный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело N 22-5/2011 по иску иностранного частного унитарного производственно-торгового предприятия "Т" к открытому акционерному обществу "П" о взыскании 5947787 руб.,
установил:
Истец обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с ответчика 5947787 руб. неустойки за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию.
В обоснование иска истец указал, что в соответствии с условиями договора строительного подряда от 14.10.2004 ответчик (генподрядчик) обязался выполнить строительство объекта - жилого дома со встроенными помещениями административно-торгового назначения с благоустройством прилегающей территории.